Постановление от 19.08.2015 г № 269-П
О внесении изменений в постановление Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2014 года N 107-П
ОТ 14 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА N 107-П
Правительство Республики Карелия постановляет:
Внести в Порядок привлечения подрядных организаций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, утвержденный постановлением Правительства Республики Карелия от 14 апреля 2014 года N 107-П (Собрание законодательства Республики Карелия, 2014, N 4, ст. 605), следующие изменения:
1) в пункте 3:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"определяет условия проведения конкурсного отбора (предмет и виды работ, сроки выполнения работ и др.);";
в абзаце седьмом после слов "подрядным организациям" дополнить словами ", участвующим в конкурсном отборе (далее - подрядная организация),";
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Сообщение о проведении конкурсного отбора размещается на официальном сайте организатора конкурсного отбора в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о его проведении.";
3) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
"сведения о порядке внесения подрядными организациями денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсном отборе.";
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
"10. Прием документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, осуществляется организатором конкурсного отбора в течение 30 дней со дня размещения сообщения о проведении конкурсного отбора.";
5) в пункте 11:
в абзаце пятом слово "предложения" заменить словом "заявки";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"данные о субподрядчиках, которых подрядная организация намерена привлечь для выполнения работ (полное и сокращенное наименование, почтовый адрес, телефон, телефакс, адрес электронной почты, идентификационный номер налогоплательщика).";
6) абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции:
"заявление участника конкурсного отбора о непроведении ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства, неприостановлении деятельности участника конкурсного отбора в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в конкурсном отборе;";
7) пункт 16 признать утратившим силу;
8) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. Организатор конкурсного отбора в течение 10 дней со дня окончания приема заявок организует заседание Комиссии.";
9) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
"Подрядная организация не допускается Комиссией к участию в конкурсном отборе в случае непредставления документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, либо наличия в таких документах недостоверных сведений.";
10) пункт 23 изложить в следующей редакции:
"23. Заявки оцениваются Комиссией в соответствии со следующими критериями:
квалификация трудовых ресурсов, предлагаемых для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, - максимальное количество 10 баллов;
цена предложения, включающая любые вспомогательные и смежные расходы, - максимальное количество 7 баллов;
срок (период) выполнения работ и (или) оказания услуг участником конкурсного отбора - максимальное количество 5 баллов.";
11) пункт 24 изложить в следующей редакции:
"24. Победителем признается подрядная организация, набравшая наибольшее количество баллов. В случае равенства баллов победителем признается подрядная организация, заявка которой поступила ранее.";
12) пункт 25 изложить в следующей редакции:
"25. По предложению собственников помещений в многоквартирном доме и органов местного самоуправления в состав Комиссии включаются их представители.";
13) пункт 28 изложить в следующей редакции:
"28. Протокол подписывается в день заседания Комиссии всеми членами Комиссии, присутствующими на ее заседании. Копия протокола предоставляется подрядным организациям по их запросу.";
14) пункт 29 изложить в следующей редакции:
"29. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заказчик размещает на своем сайте в сети Интернет информацию о результатах конкурсного отбора с указанием наименования победителя конкурсного отбора, видов выполняемых им работ, номеров контактных телефонов, факсов и (при наличии) адресов электронной почты, адресов сайтов в сети Интернет.";
15) пункт 30 изложить в следующей редакции:
"30. В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола заказчик заказным письмом с уведомлением направляет победителю конкурсного отбора уведомление о признании его таковым с приглашением подписать договор.".
Глава Республики Карелия
А.П.ХУДИЛАЙНЕН